Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et sur l'autoroute A6 Arlon-Luxembourg à l'occasion des travaux d'aménagement des échangeurs nord et sud et d'adaptation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute A6

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1^er.

Pendant les différentes phases des travaux d'aménagements des échangeurs nord et sud de l'autoroute A 6 et d'adaptation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute, la circulation sur le CR 181 et l'autoroute à l'endroit des différents chantiers et pendant les phases d'exécution des travaux est réglée comme suit:

• Giratoire Nord (phases 1/2/3/4 et 5)
• Giratoire Sud (phases 1/2-A/2-B/3-A/3-B)

Suivant l'avancement et l'état des travaux la chaussée est rétrécie sur une bande de circulation et la circulation est réglée au moyen d'une signalisation lumineuse. A l'approche ainsi qu'au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

L'accès à la route provisoire, aménagée le long de la bretelle existante, est interdit aux conducteurs circulant sur le CR 181 en provenance de Bridel.

• Adapatation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute et aménagement des bretelles d'accès (phases 1/2/3/4).

La bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute est supprimée.

Alternativement la bande de circulation de l'autoroute est rétrécie et la vitesse de circulation est limitée à respectivement 80 et 60 km/heure à l'endroit des chantiers respectifs.

Ces prescriptions sont valables pour les deux bandes de circulation de l'A 6 et dans les deux sens.

Toutes les prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, A,16a, C,1a, C,13aa, C,14 portant respectivement les chiffres «50», «60», «70» et «80» et D,2.

Art. 2.

Les obstables formés par l'exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc Héritier

Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels